延期申请书300字左右范文大全
延期申请书300字左右范文大全
申请书，作为一种意向书，它广泛运用于一些正式的场合，常见的有入团申请书和入党申请书，下文是小编为你精心编辑整理的延期申请书，希望对你有所帮助，更多内容，请点击相关栏目查看，谢谢!
延期申请书1
申请人：_律师事务所a律师
通讯地址或联系方法：本市_路_号_律师事务所，电话：___
申请事项：对b诈骗一案延期审理。
申 请理由：作为b诈骗一案被告人b委托的辩护人，本人认为：b诈骗的三起案件中，其中前两起事实已经清楚。但第三起即_年_月_日发生的诈骗，(应祥 述事实经过，此略。)由于第三起案件诈骗的数额对于确定被告人b的犯罪情节轻重有重要关系，因此，本辩护人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第159条、 第165条及相关规定，特申请法庭对本案延期审理。
此致
_市_区人民法院
申请人：a
律师事务所(章)
年 月 日
延期申请书2
申请人：____律师事务所律师___
联系方法：___________
申请事项：延期审理。
申请理由：作为___故意伤害一案的辩护人，本人在阅卷和调查过程中发现__、__和__酒后寻衅滋事，肆意殴打___，并将___打成颅底骨折，经法医鉴定，___所受伤害为轻伤。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，应当寻衅滋事罪追究__、__和__刑事责任，与本案并案处理。但据本人了解，__市公安局__分局正在侦办此案。本人认为，本案单独对___提起公诉，而未对__、__和__提起公诉，这明显与《中华人民共和国刑事诉讼法》有关规定不符，遗漏了应当被追究刑事责任的人，不利查明案件事实和公正审理本案。为此，本人将向__市__区人民法院提出申请，要求公诉机关在本案中同时对__、__和__提起公诉。在此情形之下，本人特向贵院提出延期审理申请，请予准许。
此致
申请人
20__年_月_日
延期申请书3
应我公司邀请，来我公司进行__(商务事由)，原签证有效期至_年_月_日，因_事务尚未完成，需要继续在沈停留，特申请签证延期至_年_月_日，望予以批准。
申请人信息如下：
姓名：__
国籍：__
护照号码：__
出生日期：__
我公司保证申请人材料绝对真实，如有弄虚作假，愿意承担法律责任，并将按照《中华人民共和国外国人入境出境管理法》有关规定，严格落实管理责任，如该人在签证有效期内，从事与签证事由不符的活动，我公司将按照相关规定立即向公安机关出入境管理部门报告，并及时办理签证变更、注销、吊销等手续。
负责人签字：__
单位名称：__
_年_月_日
延期申请书4
四会市住房和城乡建设局:
我公司承建的四会市20__年度保障性住房利民楼建设项目于20__年8月30日正式开工，计划竣工时间为20__年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20__年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的“三通一平”的影响
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20__年12月15日至20__年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的影响
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响
在20__年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
七、台风及雨水季节的影响
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20__年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20__年10月15日延迟到20__年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬!
施工单位
20__年7月5日
延期申请书5
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20__年2月9日正式开工。于20__年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
延期主要原因：
1.由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2.本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3.净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20__年9月2日至20__年9月10日施工延迟368天。
4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20__年9月2日至20__年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6. 由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!
特此报告
延期申请书6
申请人：贾_______，男，______岁，______族，______省______市人，私营企业业主，现住______市______区______路______号。
请求事项：
对于申请人与______对外经济贸易公司__________购销合同纠纷已向你会提起仲裁申请，并已被受理。现因申请人无法按期出庭，请求你会延期审理。
事实和理由：
申请人与___对外经济贸易公司间______购销纠纷，你会定于______年______月______日上午开庭审理。申请人于______年______月______日至______月______日在___省___市考察，原定于______月______日返回。
因______省______市至______省______市的部分铁路塌陷，火车无法正常运行，使申请人无法按时返回______市参加开庭，为保障申请人出庭参加仲裁活动，行使权利，特向你会申请推迟本案开庭审理时间。
此致______市仲裁委员会
签名：
日期：年 月 日
附：______省______铁路局出具的书面证明一份
延期申请书300字左右范文大全相关文章：