弱电施工合同范本

　　作为行业中最受关注的弱电成本控制,同样也是弱电施工企业管理的基础扮演重要的角色。弱电施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的弱电施工合同范文，欢迎参考阅读。

　　弱电施工合同范文1

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。

　　第一条：工程项目

　　1：工程名称：赤城县人事劳动和社会保障局弱电系统工程

　　2：工程地点：赤城县

　　3：工程范围

　　本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目;

　　第二条：工程内容

　　甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。

　　第三条：差异调整

　　甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。

　　第四条：承包方式

　　本工程乙方以包人工、包设备(详见附件：弱电工程费用清单)、包工期、包质量、保安全的方式承包;如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。

　　第五条：双方责任

　　1：甲方责任

　　1)：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料;

　　2)：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所;

　　3)：确定工程的变更事项;

　　4)：负责申报工程验收;

　　5)：办理竣工结算;

　　6)：按合同确定付款方式按时支付工程款。

　　7)：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。

　　2：乙方责任

　　1)：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试;

　　2)：负责按甲方审定的设计施工图进行施工;

　　3)：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作;

　　4)：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责;

　　5)：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试;

　　6)：配合甲方的验收工作。

　　第六条：工程进度及工期

　　本工程总工期为_90_个工作日，从_2011_年_12__月_9_日施工开始至_2012_年___3__月__9___日，整个工程施工结束。

　　第七条：工程验收

　　乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。

　　第八条：工程质量标准和保修期

　　1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良;

　　2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行;

　　3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务;

　　4：保修范围

　　保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况：

　　1)：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏;

　　2)：甲方提供的设备及材料不在保修期之内;

　　3)：火灾、水灾、雷击、地震等其他不可抗力的事件;

　　5：保修期内维护条项

　　1)：在工程维护范围内故障时，乙方工程师在接到故障通告后，通知相应人员进行紧急故障排除，以恢复系统的正常运行;

　　2)：乙方在接到甲方的故障通知后，应在8小时内到达现场维修，特殊情况除外;

　　6：争议性故障问题的解决方式

　　1)： 若确定在乙方的保修系统范围内故障，乙方无条件在规定响应时间内解决故障;

　　2)：若甲方不确定是否在乙方的保修系统范围内的故障，乙方应在规定响应时间内上门检查故障原因，若在乙方的保修系统范围内则应及时排除故障，保证系统的正常运行;若在乙方上门检查并确定故障并不在乙方的保修系统范围内则乙方需告知甲方故障原因和建议甲方采取相关措施，并需向甲方收取100元上门服务费;

　　3)：若甲方确定所发故障不在乙方的保修系统范围内，乙方可以上门排除故障，但乙方需向甲方收取100元上门服务费和相关技术费用和材料费用，同时乙方保留不作出故障响应的权力。

　　第九条：工程设计变更

　　1：甲方可根据实际需要，书面要求乙方对施工设计进行变更，乙方应无条件配合。

　　2：乙方应严格按甲方审定后的设计图施工，若中途变更设计，需提前向甲方提出申请。

　　3：设计变更增减工程造价将于工程结算时调整。

　　第十条：工程费用及付款方式

　　1：工程费用清单(见附件)

　　2：工程造价为人民币：￥ 275099 元整;大写： 贰拾柒万伍仟零玖拾玖元整 。

　　3：付款方式对系统验收合格后的两个工作日内一次性付清。

　　第十一条 工程结算

　　1：本工程结算期为工程竣工验收后2个工作日内。

　　2：经甲方确认后的设计变更项目，按以下原则确定增减工程造价;

　　1)有合同单价的套合同单价;

　　2)无合同单价但有近似单价的，以当时市场单价为基础调整;

　　3)完全无合同单价的项目，甲、乙双方另行协商确定。

　　第十二条 违约责任

　　1：甲方逾期付款，每逾期一天按所拖欠金额的0.1%向乙方支付滞纳金;

　　2：甲方应充分协调乙方与装修，强电施工等现场施工方之间的配合关系，若乙方因甲方协调不当导致工期延后，则第3点不成立;

　　3：乙方应按时完成工程，如因乙方原因造成工程延误，每延误一天，乙方应按每天所拖欠金额的0.1%向甲方支付滞纳金。

　　第十三条 争议解决方式

　　发生争议时，双方协商或调解解决，协商或调解不成时，双方均有权向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

　　第十四条 本合同如有未尽事宜，可双方协商，签订补充协议。合同所有附件及补充协议构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十六条 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　弱电施工合同范文2

　　甲 方：_________

　　联系人：_________

　　乙 方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　弱电施工合同范文3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及经双方协商一致，签订本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：_________ 西安市 __________

　　1.3工程范围：________ 弱电施工工程

　　1.4承包方式:安装分包

　　1.5工期： 2008年5月17日—2008年7月17日

　　1.6合同价款：工程总价款暂定为(大写：)伍拾贰万叁仟元整(小写：￥523000_)

　　2、甲乙双方工作

　　2.1甲方在开工前 3 天向乙方提供经确认的施工图纸或作业说明 2 份，并向乙方作现场交底，协助乙方办理施工所需的水、电等设施，办理好施工所涉及的各种申请，批件等手续。

　　2.2甲方对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记等手续和其它事宜。

　　2.3甲方指定现场联系负责人 _林涛 ，联系电话：___85081925

　　2.4乙方指派 __崔航州 为乙方驻工地负责人，负责合同履行，按规定要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.5 乙方保证此工程驻工地负责人现场到位率达到95%以上,并积极代表与业主进行技术沟通,严格配合甲方所派项目经理及联络人员的事务安排，服从总负责人指挥，共同协助完成好此工程的日常工作事宜,不得以任何借口推托。现场到位率达不到95%以上,则扣除合同价10%作为罚款。

　　2.6乙方必须严格执行国家有关施工规范，甲方及业主确认的深化节点图，变更设计联系单组织施工及验收。安全操作规程，防火安全规定，环保规定等，严格按图纸或作法说明进行施工，做好各项质检纪录，参加竣工验收，制作竣工资料，配合编制工程结算、做两份、一份是增加部分的成本、一份是联系单的制作、每次增加必须及时与甲方沟通办理。

　　2.7乙方把所有施工人员名单用书面形式报给甲方备案，乙方把一个月的保险卡一起交给甲方

　　备案保管。每个路口应放置前方施工指示牌;提高整体形象和安全意识。乙方必须把所有施工人员身份证复印件提供给甲方。

　　2.8.1乙方在施工期间必须按照各项规定及甲方及业主的安全施工和文明施工要求，保证工程在良好的环境下施工，保证现场清洁，符合消防安全、劳动保护环境保护和环境卫生管理的有关规定，及时清理现场，达到施工完场清的要求，产生的垃圾均由乙方负责外运。

　　2.8.2本工程竣工未移交之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　2.8.3甲乙双方在施工过程中必须每周开会一次, 乙方保证工程进度,确保8月31日完工.具体人员安排按照甲方项目经理的要求进行.

　　2.8.4乙方服从甲方及业主方的统一协调、管理，处理好与业主及施工现场其他人员的关系、乙方对外和甲方是一体的，所以对外一定要有整体感。

　　2.9乙方在施工过程中至验收竣工结束前服从甲方指挥，严格按照甲方要求、国家相关规范要求及技术要求施工，服从甲方现场管理人员的指挥。如不按甲方要求施工或国家相应的技术规范施工的，由此造成的直接、间接损失及名誉损失均由乙方负责赔偿。

　　2.10乙方在竣工验收过程中全力配合甲方，发现问题在48小时内完成整改。

　　3、工期约定

　　3.1乙方应按合同约定期按期竣工，如延误每天按合同价的1%支付违约金。

　　4、材料的约定

　　4.1工程施工中由甲方提供的成品(摄像机\电缆\机房设备等主材)乙方有责任保护，若损坏或丢失由乙方承担全部赔偿。

　　4.2工程施工中由乙方安装主料及提供辅材(辅料包含电工胶布，防水胶布，防锈漆，电焊条，施工工具耗材等)。

　　5、工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家有关标准制订的施工及验收规范作为质量评定验收标准。

　　5.2本工程乙方根据甲方提供图纸按图施工安装，负责甲方的设备调试配合工作。

　　5.3本工程质量应达到国家质量评定 优良 标准。

　　5.4工程中出现的隐蔽工程由甲乙双方共同进行检查和验收。并严格执行隐藏工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过监理及业主方验收并作出记录，方能进行下一工序的施工，工程竣工后，乙方向甲方提供隐蔽工程检查验收记录。

　　5.5由于乙方原因造成安装质量事故，乙方应无条件进行返工直至合格，其返工费由乙方承担。如乙方未能通过工程验收，由乙方赔偿甲方本工程总额的 20% 罚金。

　　5.6本工程竣工后，乙方应先行预验收，并通知甲方及业主验收，有乙方制定和办理竣工资料及移交手续、乙方并承诺在质量保修期内承担工程质量保修责任(包含单项工程竣工验收)。

　　5.工程质量保修计算时间起始计算时间以竣工验收出具时间为主。

　　6、工程价款结算约定：

　　6.1本合同价款采用: 固定单价合同，如清单项无调整,则按照合同总价付款,如有调整,则按照清单中单项价格计算总价.施工过程中所发生的水电费、机械设施费、产品的制作、运输、包装、装卸、材料二次搬运、安装、保修、验收前的产品清洁、验收、配合、售后服务、税收、现场安全、文明施工等一切费用不计。

　　6.2合同价款支付方法：管线结束支付工程施工合同的40%;设备安装到位调试结束后支付工程总价的55%，5%作为质保金一年后支付

　　6.3本工程自 整项工程设备安装、调试并经验收合格后计算质保期，质保期为 一年。

　　6.4工程款的支付必须由乙方按工程进度提前一周以书面形式申请，并且提供相应发票及银行帐号，否则甲方有权不办理付款手续。工资甲方只打入乙方指定银行帐号，不使用现金直接付款。

　　7、安全生产约定：

　　7.1乙方在施工期间应严格遵守安全规程和消防条例以及其它相关法律法规，若乙方在施工生产过程中发生安全事故或其它事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失及事故责任，甲方不承担任何经济责任。如由于该事故导致甲方受到业主的惩罚，此损失有乙方承担全部责任(按照业主处罚甲方的依据为准)

　　8、违约责任与奖励

　　8.1因一方原因，合同无法继续履行时，应提前15日通知对方办理中止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的损失。

　　8.2 乙方在施工期间及后期工作应考虑到甲方的利益，特别是在后期审计工作应积极配合甲方工作。

　　9、解决合同纠纷的方式

　　9.1本合同在履行时，双方发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方可采取友好协商的方式。如有重大问题协商无法解决的到甲方所在地法院起诉解决。

　　9.2如因工程款问题出现乙方围堵甲方工作场所，围困甲方工作人员，影响甲方正常工作秩序，破坏已完成工程量的，本合同视为自动解除，乙方因承担相应的法律责任。

　　10、附则

　　10.1本合同未尽事项，可另立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　10.2本合同一式二份，双方各执一份，签字盖章生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　

　看了弱电施工合同